Yritysasiakkaiden ehdot

Yleiset ehdot yritysasiakkaille
Yleinen huomautus:

Kaikki tuotteidemme kuljetukseen, kytkentään, käyttöönottoon ja säännölliseen huoltoon liittyvät työt on suoritettava pätevän ja vastuullisen henkilöstön toimesta (VDE 0105; IEC 364 on noudatettava). Pidätämme oikeuden käyttää tietojasi omiin mainontatarkoituksiin vastaavien tuotteiden ja palveluiden osalta. Voit vastustaa tätä käyttöä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu muita kustannuksia kuin normaalit siirtomaksut.

1. Myynti- ja toimitusehtojen hyväksyminen
Seuraavat ehdot koskevat kaikkia toimituksia ja palveluita toistaiseksi. Muut ehdot (esim. asiakkaan ostoehdot) eivät ole voimassa, vaikka nimenomaista vastalausetta ei olisi esitetty. Näistä ehdoista poikkeaminen edellyttää kirjallista sopimusta. Yksittäisten ehtojen pätemättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.

2. Tarjoukset
Kaikki tarjoukset voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Erikoisluonteiset palvelut ja toimitukset, kuten kustannusarvion laatimista varten toimitetut, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. B. Matka-, purkamis- jne. veloitetaan asiakkaalta, vaikka tilausta ei toteutettaisiinkaan tai se toteutettaisiin vain muutetussa muodossa.

3. Tilaukset
a) Tuotteiden tekninen suunnittelu on asiakkaan vastuulla.
Työntekijöidemme tekniset neuvot ja suositukset eivät ole sitovia. Kirjallinen tilausvahvistus on lopullinen toimituslaajuuden kannalta. Tämä koskee myös edustajien kautta vastaanotettuja tilauksia sekä puhelimitse ja sähköpostitse lähetettyjä tilauksia ja tilausmuutoksia.
b) Asiakkaan moottoreissa, kokoonpanoissa, muuntajissa ja osissa ei saa palautuksen yhteydessä olla vikoja tai puutteita, jotka eivät johdu normaalista kulumisesta. Erityisesti kotelossa ei saa olla hitsattuja tai hitsaamattomia murtumia ja halkeamia. Palautetuista tai vaihdetuista moottoreista, kokoonpanoista, muuntajista ja osista tulee urakoitsijan omaisuutta ilman korvausta, ellei toisin sovita.
c) Urakoitsijan toimittamien tavaroiden ominaisuuksien olemassaoloa koskevat vakuutukset koskevat vain niiden laatua itsessään, eivätkä virheestä mahdollisesti aiheutuvien välillisten vahinkojen estämistä. Kaikki kuvat, tekniset tiedot, mitat ja painot eivät ole sitovia toteutuksen kannalta; pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin milloin tahansa.
d) Urakoitsijalle luovutetut osat eivät ole vakuutettuja tulipalon, varkauden, kuljetusvaurioiden jne. varalta. Asiakkaan on katettava nämä riskit tai urakoitsija kattaa ne asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella. Ajoneuvoista tai ajoneuvojen sisällöstä ei ole vastuuta, ellei sitä ole nimenomaisesti oletettu.
e) Urakoitsijalla on oikeus käyttää yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita tilauksen toteuttamiseen ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta.

4. Hinnat ja maksaminen
a) Hinnat ovat aina toimituspäivänä voimassa olevien hintojen mukaisia ​​toimitukselle ilman postikuluja, rahtia ja pakkausta. Jos urakoitsija toimittaa pakkauksen, veloitetaan omakustannushinta. Laskuvalitukset voidaan hyväksyä vain, jos ne toimitetaan kirjallisesti viimeistään 8 päivän kuluessa toimituksesta.
b) Vaihto-osien osalta laskutettu hinta on lopullinen vain, jos vaihdetun tuotteen pääkomponentit ovat korjattavissa. Pääkomponentit, joita ei enää voida korjata, laskutetaan senhetkisellä markkinahinnalla.
c) Maksu erääntyy nettolaskun vastaanottamisen yhteydessä. Muista maksutavoista on sovittava nimenomaisesti etukäteen. Käteisalennukset eivät ole sallittuja. Sekit ja vekselit hyväksytään vain etukäteissopimuksella ja maksun tilille – ei kokonaisuudessaan. Sekkien ja vekselien hyväksyminen katsotaan maksuksi vasta, huolimatta käyttäjän tilille tehdyistä päinvastaisista merkinnöistä, kun maksaja on lopullisesti hyväksynyt sekit ja vekselit, jälkimmäiset eräpäivänä. Hyvitysmerkinnät edellyttävät aina, että ne vastaanotetaan ilman tappioita ja ajallaan. Mahdolliset perintä- tai alennusmaksut siirretään eteenpäin. Laiminlyönnin sattuessa urakoitsijalla on oikeus korkoon, joka on vähintään 1 % Saksan liittovaltion pankin diskonttokorkoa korkeampi. Maksun laiminlyönti johtaa toimituksen laiminlyöntiin.
d) Kuittaus saatavista, joita urakoitsija ei ole tunnustanut tai joita ei ole laillisesti vahvistettu, on poissuljettu. Asiakas luopuu oikeudestaan ​​vedota pidätysoikeuteen.
e) Maksun laiminlyönnin, maksujen keskeyttämisen tai asiakkaan omaisuutta vastaan ​​​​aloitetun akordin tai konkurssimenettelyn alkamisen yhteydessä koko laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi. Maksun laiminlyönnin sattuessa kaikki aiemmin sovitut alennukset menetetään. Laiminlyönnin aikana asiakas kantaa riskin tavaroiden tai palveluiden katoamisesta tai heikkenemisestä.
f) Laajojen materiaalikustannusten ja pitkäaikaisten projektien osalta voidaan vaatia kohtuullinen ennakkomaksu. Jos asiakkaan pyynnöstä toimitus ja/tai palvelu laskutetaan kolmannelta osapuolelta, asiakas on edelleen vastuussa asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta maksusta. "Urakoitsijalla on oikeus ottaa yhteyttä asiakkaaseen suoraan kolmannen osapuolen laiminlyönnin tapauksessa." 5. Toimitus - Hyväksyntä a) Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, toimituspäivät ovat vain likimääräisiä. Ne edellyttävät, ettei työnkulussa esiinny odottamattomia häiriöitä. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toteutuksen yksityiskohdat on selvitetty ja urakoitsija on hyväksynyt tilauksen, ja sovitun ennakkomaksun tapauksessa ei ennen ennakkomaksun vastaanottamista. Jos työn laajuus kasvaa alkuperäiseen tilaukseen verrattuna, toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Sama pätee olosuhteisiin, joita urakoitsija ei olisi voinut kohtuullisella huolellisuudella ennakoida ja jotka johtavat valmistumisen tai lähetyksen viivästymiseen. Asiakas voi vedota oikeuksiinsa vasta neljän viikon kuluttua ilmoitetun toimituspäivämäärän päättymisestä. b) Osatoimitukset ovat sallittuja. c) Urakoitsija on vastuussa toimituksen viivästymisestä tai suorituksen mahdottomuudesta vain, jos toimittajayrityksen omistaja tai heidän ylin johtonsa on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen. Muita viivästyskorvauksia ei myönnetä.
d) Toimitus tapahtuu aina vapaasti tehtaalta asiakkaan kustannuksella ja vastuulla. Luovutus tapahtuu yleensä urakoitsijan tehtaalla. Jos asiakas pyytää toimitusta, se tapahtuu asiakkaan kustannuksella ja vastuulla.
e) Riski siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet ovat valmiita lähetettäväksi, vaikka muita palveluita, kuten kuljetus ja asennus, olisi suoritettu.
f) Toimitetut tuotteet on vastaanotettava, vaikka niissä olisi pieniä virheitä, tämän kuitenkaan rajoittamatta kohdan 10 mukaisia ​​oikeuksia.
g) Jos urakoitsija laiminlyö sopimusta, asiakas voi – edellyttäen, että hän osoittaa uskottavasti kärsineensä vahinkoa – vaatia korvausta jokaiselta viivästysviikolta 0,5 % viikossa, mutta enintään 5 % hinnasta siltä toimitusten osalta, joita ei viivästyksen vuoksi voitu ottaa käyttöön tarkoitetulla tavalla.

6. Asiakkaan velvollisuudet asennuksen aikana
Asiakkaan on omalla kustannuksellaan ja ajallaan luotava kaikki tarvittavat edellytykset nopean asennuksen mahdollistamiseksi. Tähän sisältyy pyynnöstä erityisesti ammattitaitoisen ja ammattitaidottomien työntekijöiden, laitteiden, energian, veden sekä työkalujen ja käyttömateriaalien toimittaminen; Lisäksi kaikkien maatöiden, perustusten, rakennustöiden ja rakennustelineiden valmistelu. Kulkuteiden ja asennuspaikan on oltava maanpinnan tasolla tasaisia ​​ja niillä on oltava riittävä kantavuus ajoneuvoille, ja perustusten on oltava täysin kuivat ja kovettuneet. Pyynnöstä asiakkaan on tarjottava sopivat tilat henkilöstölle ja asennusvälineille. Ulkomailla tehtäviä asennuksia varten asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat pääsy-, työ- ja muut luvat omalla kustannuksellaan.

7. Asiakkaan viivästys vastaanottamisessa
Asiakas katsotaan vastaanottamattomaksi, jos hän ei nouda tavaroita laskun maksua vastaan ​​kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut ilmoituksen valmistumisesta tai alustavan tai lopullisen laskun vastaanottamisesta ja sen jälkeen, kun hänelle on nimenomaisesti ilmoitettu määräajan ylittämisen seurauksista. Jos valmiita tavaroita varastoidaan urakoitsijan tehtaalla, viivästyksen sattuessa veloitetaan varastointikustannuksina vähintään 0,5 % laskun summasta kuukaudessa, samoin kuin säilytyskustannukset. Asiakas katsotaan myös vastaanottamattomaksi, jos urakoitsija ei vastaanota tarvittavia osia, jotka asiakas on luvannut toimittaa, sovitusti. Tässä tapauksessa urakoitsijalla on oikeus laskuttaa tilaus siihen mennessä suoritetun työn laajuuden mukaisesti. 8. Urakoitsijan pidätysoikeus: Urakoitsijalla on pidätysoikeus kaikkeen asiakkaan omaisuuteen, joka on tullut urakoitsijan haltuun, mukaan lukien muista korjauksista, materiaalitoimituksista jne. johtuvat saatavat, vaikka urakoitsijan olisi käsiteltävä omaisuutta tietyllä tavalla. Kahdeksan viikon kuluttua valmistumisesta urakoitsija voi pyytää työkappaleiden yksityistä myyntiä maksamatta olevien laskujen kattamiseksi, mukaan lukien aiempien laskujen saatavat, edellyttäen, että urakoitsija on ilmoittanut tästä aikomuksestaan ​​tilaajalle kirjatulla kirjeellä tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 14 päivää etukäteen. 9. Omistusoikeuden pidätys
Toimitetut tavarat pysyvät urakoitsijan omaisuutena, kunnes kaikki asiakkaan ja urakoitsijan välisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on täysin maksettu. Yksittäisten saatavien merkitseminen käyttötilille sekä saldon selvittäminen ja sen vahvistaminen eivät vaikuta omistusoikeuden pidätykseen. Maksun katsotaan tapahtuneen, kun urakoitsija on vastaanottanut vastaavan arvon. Asiakkaalla on oikeus myydä omistuksenpidätyksen alaiset tavarat edelleen tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä; niiden pantaaminen tai luovuttaminen vakuudeksi ei kuitenkaan ole sallittua. Asiakas on velvollinen turvaamaan urakoitsijan oikeudet jälleenmyydessään omistuksenpidätyksen alaisia ​​tavaroita luotolla. Lisäksi asiakas siirtää täten urakoitsijalle kaikki omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden jälleenmyynnistä johtuvat saatavat. Urakoitsija hyväksyy tämän siirron.
Asiakkaan on pyynnöstä annettava urakoitsijalle siirrettyjen saatavien perintään tarvittavat tiedot ja ilmoitettava siirrosta velallisille. Asiakas suorittaa omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden käsittelyn tai muuntamisen urakoitsijan puolesta ilman, että se aiheuttaa urakoitsijalle mitään velvoitteita. Jos omistuksenpidätyksen alaisia ​​tavaroita käsitellään, yhdistetään, sekoitetaan tai yhdistetään muiden urakoitsijalle kuulumattomien tavaroiden kanssa, urakoitsijalla on oikeus yhteisomistusosuuteen syntyvästä uudesta tavarasta suhteessa omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden arvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin käsittely-, yhdistämis-, sekoittamis- tai yhdistämishetkellä. Jos tilaaja saa uuden tavaran yksinomaiseen omistusoikeuteen, tilaaja luovuttaa urakoitsijalle yhteisomistuksen uuteen tavaraan omistusoikeuden pidätyksen kohteena olevien tavaroiden arvon suhteessa ja pitää tätä yhteisomistusosuutta urakoitsijan puolesta vastikkeetta. Jos omistusoikeuden pidätyksen kohteena olevat tavarat myydään edelleen yhdessä muiden tavaroiden kanssa niiden kunnosta riippumatta, 2. kohdassa sovittu ennakkosiirto koskee vain toimitustapahtuman kohteena olevien omistusoikeuden pidätyksen kohteena olevien tavaroiden arvoa yhdessä muiden tavaroiden kanssa. Jos urakoitsijalle edellä olevien määräysten nojalla kuuluvat vakuudet ylittävät vakuudelliset saatavat 25 prosentilla, urakoitsija vapauttaa tilaajan pyynnöstä täysin maksetut toimitukset urakoitsijan harkinnan mukaan yksittäistapauksissa. 10. Takuu Urakoitsija takaa virheettömän työnlaadun ja materiaalit, lukuun ottamatta muita ehtoja, seuraavasti: a) Laatuvirheitä koskevat vaatimukset vanhenevat 12 kuukauden kuluttua. Kaikki ilmeiset määrälliset ja laadulliset virheet on tarkastettava välittömästi vastaanottamisen jälkeen; muuten toimitus katsotaan virheettömäksi. b) Vioista, jotka eivät ole ilmeisiä vastaanottamisen yhteydessä, ilmoitusaika on 6 kuukautta vastaanottamisesta. Moottoreiden, kokoonpanojen ja yli 8 tuntia päivässä käytettyjen osien osalta takuuaika lyhenee 3 kuukauteen. Kaikista havaituista vioista on ilmoitettava meille välittömästi ja kirjallisesti. Korjausten ja vaihdettujen osien takuu päättyy alkuperäisen ostetun tuotteen takuun mukaisesti.
c) Jos toimitus, asennus tai käyttöönotto viivästyy urakoitsijasta riippumattomasta syystä, vastuu vanhenee viimeistään 12 kuukauden kuluttua riskin siirtymisestä. Merkittävien kolmannen osapuolen tuotteiden osalta vastuu rajoittuu kolmannen osapuolen tuotteen toimittajaa vastaan ​​olevien vaatimusten siirtämiseen asiakkaalle.
d) Urakoitsija päättää, korjataanko vika omassa korjaamossaan vai, jos mahdollista, viallisen osan sijaintipaikassa. Jos vika korjataan toisessa erikoiskorjaamossa, tarvitaan urakoitsijan etukäteen antama kirjallinen suostumus. Tässä tapauksessa urakoitsija korvaa enintään ne kustannukset, jotka olisivat syntyneet, jos vika olisi korjattu itse. Poistetut osat on pidettävä saatavilla kohtuullisen ajan. Lisäksi asiakkaan on varmistettava, että urakoitsijan edustajalla on mahdollisuus tarkastaa viallinen moottori tai kaikki osat ja korjata vika kohtuullisessa ajassa. Asiakas on velvollinen pitämään aiheutuvat vahingot mahdollisimman pieninä. Kohtaa 6 sovelletaan vastaavasti.
e) Asiakas vastaa kaikista korjaustöiden suorittamiseen tarvittavista kuljetus- ja matkakustannuksista. Asiakas vastaa kokoonpanokustannuksista.
f) Urakoitsija voi asettaa virheen korjauksen ehdoksi sovitun palkkion ennakkoon suorittamisen, joka on kohtuullinen virheen merkittävyyteen nähden.
g) Sopimuksen peruuttaminen ja hinnanalennus eivät ole mahdollisia.
h) Vastuuta ei oteta osista, jotka ovat alttiita vaurioitumiselle tai ennenaikaiselle kulumiselle materiaaliominaisuuksiensa, käyttötarkoituksensa, luonnollisen kulumisensa, virheellisen tai huolimattoman käsittelyn, liiallisen rasituksen, sopimattomien käyttömateriaalien, kemiallisten, sähköteknisten tai sähköisten vaikutusten tai sääolosuhteiden, asiakkaan tai kolmansien osapuolten virheellisen kokoonpanon tai käyttöönoton vuoksi.
i) Takuuehdoista johtuvia oikeuksia ei voida siirtää kolmansille osapuolille ilman urakoitsijan suostumusta.
j) Urakoitsija on vastuussa urakoitsijalle korjattavaksi toimitettujen osien, mukaan lukien kokonaisten moottoreiden, vaurioista tai katoamisesta (esim. ulkoiset vauriot, varkaus jne.) vain siltä osin kuin vahinko tai katoaminen ei ole aiheutunut lievästä huolimattomuudesta.

11. Urakoitsijan vastuu
a) Jos taattuja ominaisuuksia ei ole, urakoitsija on velvollinen korvaamaan toimitetuille tavaroille aiheutuneet vahingot, joiden puuttuminen oli tarkoitettu takuun piiriin.
b) Näissä ehdoissa mainittuja vaatimuksia laajemmat vaatimukset, mukaan lukien epäsuorat vaatimukset, erityisesti ne, jotka johtuvat toimitettujen tavaroiden kanssa identtisten esineiden vaurioista, on suljettu pois. Tämä sisältää erityisesti vaatimukset, jotka johtuvat huolimattomuudesta sopimuksen tekovaiheessa, sopimusrikkomuksesta ja vahingonteosta (esim. tuotevastuu). Vastuun poissulkeminen ei ole voimassa, jos vahinko on aiheutunut tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella urakoitsijan, laillisen edustajan tai sijaisasiamiehen toimesta.
12. Oikeuspaikka ja täytäntöönpanopaikka
a) Kaikkien tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanopaikka on urakoitsijan rekisteröity toimipaikka.
b) Seuraavissa tapauksissa oikeuspaikaksi katsotaan Vechta:
1) Jos asiakas on rekisteröity kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto.
2) Jos asiakkaan yleinen oikeuspaikka on ulkomailla tai jos se siirtää sen ulkomaille sopimuksen tekemisen jälkeen tai jos sitä ei voida jäljittää kanteen nostamishetkellä. Tätä oikeuspaikkasopimusta sovelletaan myös vekselimenettelyihin ja asiakirjamenettelyihin perustuviin kanteisiin.
c) Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan lakia. Yhdistyneiden Kansakuntien 17. heinäkuuta 1973 tekemän kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltaminen on suljettu pois.